▪우편번호 : 58656 ▪주    소 : 전라남도 목포시 삼향천로 177 ▪홈페이지 : http://gei.re.kr/ ▪전화번호 : 061-288-1025 ▪수요기관 : (재)녹색에너지연구원

공사 입찰공고 안내 (여수산단 RE100지원을 위한 재생에너지 발전소 공사(긴급))

이 입찰에 참가하는 자는 다음의 입찰 설명서를 구성하는 공고서 및 각종 규정 등을 반드시 열람하고 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따라 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음을 알려드립니다. -  다      음  -    1. 공사입찰공고   2. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청 고시 제2023-18호, 2023.06.26.)   3. 국가종합전자시스템 입찰참가자격등록규정(조달청 고시 제2023-16호, 2023.06.23.)   4. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규 제252호, 2023.06.29.)   5. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규 제253호, 2023.06.29.)     <자료 검색>  (법령·계약예규 등) 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr)에서 검색  (조달청 고시 등) 조달청 홈페이지(http://pps.go.kr) 정보제공/업무별 자료/시설공사 ※정확한 자료 검색이 되지 않을 경우 (재)녹색에너지연구원 총무관리팀(061-288-1028)로 문의 [유의사항]  ▸기술규격서와 입찰공고문에 정한 내용이 서로 다른 경우에는 입찰공고문이 우선 적용 됩니다.  ▸입찰공고문에 정한 각종 규정은 개정될 수 있으며, 개정될 경우 개정규정 부칙의 시행일(또는 적용례)에 따라 개정 규정의 적용 여부가 결정될 수 있습니다.

(재)녹색에너지연구원에서는 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고  깨끗한 계약 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다.

본 계약은「지방계약법」제6조의2에 따른 청렴계약제가 적용되는 공사입니다.   입찰 참가자는 반드시 입찰서 제출 시 다음의 청렴계약서에 관한 내용을 숙지․승낙하여야 하며, 동 내용을 위반한 경우 우리 연구원의 조치에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다. ✪ 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰․낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공, 납품 이후를 포함)에서 다음 각 호의 청렴계약 조건을 준수하여야 하며, 이를 위반할 때에는 입찰․낙찰을 취소하거나 계약을 해제․해지하는 등의 불이익을 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정하면서 입찰에 참여합니다.  1.금품․향응 등을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 업무관계자에게 금품, 향응 등을 제공한 경우에는「지방계약법시행령」제92조제1항제10호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.   2.입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위 시에는「지방계약법시행령」제92조제1항제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.   3.공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

(재)녹색에너지연구원 공고 제2024 – 09호

여수산단 RE100 지원을 위한 재생에너지 발전소 공사(긴급) 입찰공고 안내

1. 입찰에 부치는 사항

건        명	여수산단 RE100 지원을 위한 재생에너지 발전소 공사(긴급)
참가자격서류 제출일시	2024. 11. 11.(수) 16:00 이후	가격입찰서 제출기간	2024. 11. 11.(월) 16:00 ~ 2024. 11. 27.(수) 17:00까지
개찰일시	2024. 11. 27.(수) 18:00 이후 (적격심사 진행 후)	입찰장소	국가종합전자조달시스템 계약담당자 PC
예산금액 3,000,000,000원	추정가격	부가가치세	관급자재 (도급자)	관급자재 (관급자)
	2,721,319,097원	272,131,903원	-	-

2. 공사 개요

가. 사 업 명 : 여수산단 RE100 지원을 위한 재생에너지 발전소 공사(긴급)

나. 사업기간 : 착공일로부터 210일간

  ※ 위치는 추후 변경될 수 있으며, 그에 따른 공사비가 변경될 수 있음

라. 내    용 : 여수시 진남체육관 외 11개소 총 2.7MW급 태양광 발전소 공사

  - 모듈, 인버터, 수배전설비 등 기자재는 발주처에서 제공

  - 도면 시방서, 내역서는 별도첨부

3. 입찰서 제출방법

가. 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용한 전자입찰이며, 계약방식은 국가 종합전자조달시스템(G2B)상의 전자계약 체결을 원칙으로 합니다.

나. 본입찰은 적격심사를 통한 낙찰자 선정(86.745%)입니다.

다. 청렴계약제가 적용되는 공사로 청렴계약의 실효성 제고를 위하여 계약상대자에 대한 계약관련 정보를 공개합니다.(※개인정보 제외)

라. 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료는「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제277호 2024. 2. 14.)」 제1장 제9절 보험료 사후정산」에 정한 바에 따라 사후정산을 하여 대가지급 청구 시 납입확인서 등을 제출하여 공고 시 고지된 금액의 범위 내에서 정산(납부한 금액 중 사업주 부담금만 인정)하며,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제73조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」에 따라 산업안전보건관리비는 사후정산을 하여야 하며, 입찰금액 산정 시 금액조정 없이 반영하여야 합니다.

마. 이 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료 등 사후정산 반영 대상 공사이므로 입찰참가자는 입찰금액 산정시(산출내역서 포함) 기초금액에 계상된 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비의 금액을 조정없이 반영하여야 합니다.

국민건강보험료	환경보전비	산업안전보건관리비
25,501,564	-	33,939,016
노인장기요양보험료	국민연금보험료	퇴직공제부금
3,302,447	32,371,521	16,545,441

4. 입찰 참가자격 (아래의 요건을 모두 충족하는 업체)

가. 조달청 국가종합전자조달(G2B) 시스템에 등록을 필한 업체

    1) ｢지방계약법 시행규칙」제15조제4항의 규정에 따라 조달청 이외의 관서에 입찰참가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 나라장터에 등록사항이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격등록을 한 것으로 봅니다.

    2) 「지방계약법」제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조제1항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

나. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동 법률 시행규칙제14조에 의한 요건을 갖추고, 가격입찰서 제출 마감일 전일까지‘국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정’에 따라 개찰일 전일까지 조달청 조달등록팀 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.

다. 「전기공사사업법」에 따라 전기공사업(0037) 개설 등록 업체

라. 전기공사협회 또는 발주처로부터 발급한 단일 공사로 태양광 설치용량이 900kW 이상인 시공 실적 및 추정가격 25억원 이상 실적 보유업체

5. 공동수급 및 하도급 허용여부

가. 공동수급 : 불허

나. 하도급: 허용(재하도급불가)

6. 하도급 계약에 관한 사항

가. 본 공사에 대한 하도급 가능 여부, 하도급 승인 절차 등은「전기공사업법」에 따릅니다.

나. 낙찰을 받은 원도급자(공사계약자)는 제3자에게 하도급을 하고자 하는 경우 미리 발주자에게 이를 서면으로 알려야 하며, 발주자의 승인을 받아야 합니다.

다. 낙찰을 받은 원도급자(공사계약자)는 제3자에게 하도급을 하고자 하는 경우 대등한 입장에서「전기공사업법」,「하도급거래 공정화에 관한 법률」등에 의거 공정하게 계약을 체결해야 합니다.

라. 이때, 전기공사 표준하도급계약서(공정거래위원회 추천양식)를 작성하고 이를 발주부서에 통보해야 하며, 하도급계약 체결 시 수급사업자(하도자)와 협의하여 ‘하도급대금 직접지급 합의서’를 함께 제출함을 원칙으로 합니다.

마. 특히, 원도급자는 제3자간(발주자, 원도급자, 하도급자) 하도급 대금 직접 지급합의 등을 통하여 대금의 적기 지급 및 하도급 보호를 위하여 적극 노력하여야 합니다.

바. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조 제2항에 따라 「건설산업기본법」,「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 그 밖의 다른 법령에 따른 하도급의 제한 규정을 위반하여 하도급 한 자, 거짓으로 하도급 통보를 한 자, 발주 관서의 승인 없이 하도급 한 자 및 발주 관서의 승인을 받은 하도급 조건을 변경한 자는 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.

사. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 제1항 제5호에 따라 ｢하도급거래 공정화에 관한 법률｣을 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격제한의 요청이 있는 자는 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.

아. 그 외 하도급 관련 사항은 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」을 적용합니다.

7. 가격입찰서 및 실적제출 : 전자입찰(G2B) 및 우편 

   가. 가격입찰서 및 실적제출기간 : 2024. 11. 11. 16:00 ~ 2024. 11. 27. 17:00까지

   나. 제출장소 : 가격입찰(G2B), 실적제출(우편제출)

      - 전라남도 목포시 삼향천로 177 (재)녹색에너지연구원 경영전략실

   다. 입찰방식 : 전자입찰, 일반경쟁입찰, 적격심사 대상

   라. 개찰일시 : 적격심사 이후

   마. 개찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

8. 적격심사 및 낙찰자 결정방법

  가. 낙찰자 결정은 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)』 제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준에 따라 <별표 4> “추정가격이 30억 원 미만 10억 원 이상인 입찰공사 평가기준”에 의해 평가하며, 예정가격 이하로서 낙찰하한율(86.745%) 이상 최저가격으로 입찰한자 순으로 심사, 평가하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정하며 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 적격통과점수 이상인 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도 동일한 경우에는 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」제15조에 따라 국가종합전자조달시스템을 통한 자동추첨을 통하여 낙찰자를 결정합니다.

  나.  적격심사 시 수행능력평가의 시공경험 평가기준은“시공실적으로 입찰참가자격을 제한한 입찰”을 적용하며, 공사실적 인정범위와 인정규모는 아래와 같습니다.

공사실적 인정범위

최근 10년내 전기공사협회 또는 발주처로부터 발급한 단일공사로 태양광 설치용량이 900kW 이상인 시공실적 (시공자가 하도급한 하도급자 실적도 시공자의 실적으로 인정)

공사실적 인정규모

900kW 이상인 시공실적 합산 추정가격 25억원 이상

  다. 경영상태 평가는 재무비율평가방법, 신용평가방법, 종합평가방법 중 적격심사 대상자가 선택한 방법에 따라 합니다.

    - 경영상태 평균비율은 최근년도 기준 관련협회에서 조사 통보한 당해 전기공사업종 경영상태 평균비율 적용

  라. 개찰결과 낙찰하한율(86.745%) 미만으로 입찰서를 제출한 업체는 낙찰자 결정에서 제외되며 별도 통보하지 않습니다.

9. 입찰보증금

   가. 입찰보증금에 관한 내용은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 및 제38조 규정에 의합니다.

   나. 입찰보증금 납부는 조달청 전자 입찰서의 입찰보증금 납부확약 내용이 명기된 입찰서 제출로 갈음합니다.

10. 입찰의 무효

  가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제42조와 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행정안전부예규] 입찰유의서 및 ‘국가종합전자조달시스템전자입찰 특별유의서’의 규정에 의합니다.

  나. 무효 입찰의 내용 중 오류를 범하기 쉬운 사항을 다음과 같이 안내하오니 입찰참여자는 참가자격 등록사항 확인 및 공고내용을 숙지하여 불이익이 없도록 하시기 바랍니다.

    1) 한 업체의 소속 대표자 중 1명이 다른 업체의 대표자를 겸임하는 경우 해당업체들이 하나의 입찰에 동시에 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 보고 모두 무효 입찰로 처리됩니다.

    2) 특히, 입찰참가등록증 상의 상호(또는 법인의 명칭), 대표자의 성명(여러 명의  대표자가 있는 경우 대표자 전원)을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출하거나, ‘입찰유의서’에 따른 대리권이 없는 자의 입찰은 무효임을 알려드립니다.

11. 청렴계약 이행 준수 및 부실시공 근절서약서 제출

  가. 우리 연구원은 입찰 및 계약사무와 관련하여 투명하고 깨끗한 계약행정을 구현하기 위해 청렴계약제를 시행하고 있으며, 입찰에 참가하고자 하는 모든 업체는 ‘청렴계약이행 특수조건’ 제2조 제1항에 의한 ‘청렴계약이행각서’와 ‘계약특수조건’ 제8조에 의한 ‘부실시공 근절 서약서’를 제출한 것으로 봅니다.

  나. 낙찰자로 결정된 업체는 계약 체결시 대표자가 청렴계약이행서약서에 서명하여 제출하여야 합니다.

  다. 부패신고센터 안내 

12. 기타 유의사항

 가. 입찰자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 행정안전부부 계약예규 물품입찰유의서. 물품 구매(제조)계약 일반조건, 물품구매(제조) 특수조건, 규격서 등 입찰공고문과 함께 게시된 첨부문서, 청렴계약이행준수사항 등 입찰에 필요한 사항을 우리 연구원 홈페이지 및 나라장터(G2B)에서 충분히 숙지하고 입찰에 응하여 주시기 바라며, 이를 숙지하지 못함으로써 일어나는 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.

 나. 입찰에 제출되는 서류는 원본제출을 원칙으로 하며, 제출서류가 사본일 경우에는“원본대조필” 또는“사실과 상위없음”을 확인․날인하여 제출하시기 바랍니다.

 다. 전자입찰 참가 희망업체의 전산장비 준비 부족 등의 사유로 인하여 전자입찰참가등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 입찰 및 등록절차와 나라장터(G2B) 이용안내 등에 대하여 조달청 정부조달 콜센터(☎1588-0800)로 문의하시어 장애를 해결하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 조달청 전자조달 콜센터로 문 의하지 않아 발생되는 모든 책임은 입찰자에게 있습니다.

 라. 낙찰자는 계약체결 시까지 입찰참가자격을 유지하여야 합니다.

 마. 국민건강보험료 등의 사후정산 적용

     - 본 입찰 건은 행정안전부 예규‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’에 따라 국민건강보험료 등을 사후정산 하여야하며, 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 기초금액과 함께 공개되는 국민건강보험료 등의 금액(부가세 제외)을 조정없이 반영하여야 합니다.

13. 추가 정보에 관한 사항

  가. 주  소 : 우) 58566, 전라남도 목포시 삼향천로 177 (재)녹색에너지연구원

  나. 문의처

     1) 계약 및 입찰 방법 : 경영전략실 이금호 선임연구원(☎ 061-288-1025)

     2) 규격사항 : 녹색에너지실 이형열 선임연구원(☎ 061-288-1051)

※본 공고안은 (재)녹색에너지연구원 홈페이지(http://gei.re.kr)에서도 열람할 수 있습니다.

  ※본 입찰에 관한 진행사항 확인은 국가종합조달시스템(http://www.g2b.go.kr)        입찰정보 → 개찰결과를 이용하시기 바랍니다.

위와 같이 공고합니다.

2024. 11.

(재)녹색에너지연구원